未经竣工验收的工程，发包人试运营构成擅自使用吗

本文内容从各个方面解释了不同的讲解，下面就让我们一起看看小编对未经竣工验收的工程，发包人试运营构成擅自使用吗的观点吧。

竣工验收指建设工程项目竣工后，由投资主管部门会同建设、设计、施工、设备供应单位及工程质量监督等部门，对该项目是否符合规划设计要求以及建筑施工和设备安装质量进行全面检验后，取得竣工合格资料、数据和凭证的过程。

　　网友咨询：

　　未经竣工验收的工程，发包人试运营构成擅自使用吗？

　　律师解答：

　　交付竣工验收的建筑工程，必须符合规定的建筑工程质量标准，有完整的工程技术经济资料和经签署的工程保修书，并具备国家规定的其他竣工条件。建筑工程竣工经验收合格后，方可交付使用；未经验收或者验收不合格的，不得交付使用。

　　基础设施建设工程实务中，案涉工程未经竣工验收便进行试运营，是否构成擅自使用需结合工程的性质、合同的约定来判断。对于一般的工程项目，在没有法律规定和合同约定需要进行试运营时，如果建设工程未经竣工验收，发包人便进行试运营，则应认定为对案涉工程的擅自使用。建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工之日。但公路等特殊的建设工程项目，进行前期通车试运营是竣工验收的必备条件和必经程序，试运营不构成对公路的擅自使用。

　　律师补充：

　　工程竣工验收应当按以下程序进行：

　　（一）工程完工后，施工单位向建设单位提交工程竣工报告，申请工程竣工验收。实行监理的工程，工程竣工报告须经总监理工程师签署意见。

　　（二）建设单位收到工程竣工报告后，对符合竣工验收要求的工程，组织勘察、设计、施工、监理等单位组成验收组，制定验收方案。对于重大工程和技术复杂工程，根据需要可邀请有关专家参加验收组。

　　（三）建设单位应当在工程竣工验收7个工作日前将验收的时间、地点及验收组名单书面通知负责监督该工程的工程质量监督机构。

　　（四）建设单位组织工程竣工验收。

　　工程竣工验收合格后，建设单位应当及时提出工程竣工验收报告。工程竣工验收报告主要包括工程概况，建设单位执行基本建设程序情况，对工程勘察、设计、施工、监理等方面的评价，工程竣工验收时间、程序、内容和组织形式，工程竣工验收意见等内容。

　　【法律依据】

　　《******关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》

　　第九条 当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，人民法院应当分别按照以下情形予以认定：

　　（一）建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期；

　　（二）承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期；

　　（三）建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。

对于未经竣工验收的工程，发包人试运营构成擅自使用吗的看法，文章内容就讲解到这里了，如果您还有什么不明白的地方，那就请寻找专业律师为您解答吧！